Взыскание неустойки с застройщика «А101 Девелопмент».

  Истец обратился в Щербинский районный суд города Москвы с иском о взыскании застройщика «А101 Девелопмент» неустойки в размере 1 763 820 руб. 21 коп. за нарушение сроков передачи объекта долевого строительства жилого помещения - таун-хауса, количество этажей – 3, расчетная площадь – 150,26 кв.м., компенсации морального вреда в размере 30 000 руб.,  и взыскании штрафа в размере 50 % от удовлетворенных судом требований.

  Ответчик «А101 Девелопмент» в судебное заседание не явился, представил письменный отзыв, в котором просил снизить размер неустойки, обосновывая задержку срока сдачи  тем, что задержка в передачи объекта вызвана изменением границ в составе г.Москвы и как следствие изменением состава документов и органов, выдающих разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

  Щербинский районный суд города Москвы снизил размер неустойки, взыскал с Акционерного общества «А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ» в пользу истца неустойку за просрочку в передаче объекта долевого строительства в размере 180 000 рублей 00 коп., компенсацию морального вреда в размере 20 000 руб. 00 коп., штраф в размере 100 000 руб. 00 коп., расходы по оплате государственной пошлины в размере 6300 руб. 00 коп.

Подробнее об услугах по взысканию неустойки с застройщика и стоимость работы